이 사건 임야는 건설에 착공한 토지에 해당하지 아니하므로 사업용으로 볼 수 없음

사 건 2013누29997 양도소득세부과처분취소 원고, 항소인 김AA 피고, 피항소인 송파세무서장 제1심 판 결 서울행정법원 2013. 10. 11. 선고 2012구단17639 판결 변 론 종 결

2014. 4. 30. 판 결 선 고

2014. 5. 28.

1. 원고의 항소를 기각한다.

2. 항소비용은 원고가 부담한다. 청구취지 및 항소취지 제1심판결을 취소한다. 피고가 2011. 10. 11. 원고에 대하여 한 2010년 귀속 양도소득세 OOOO원(가산세 포함)의 부과처분을 취소한다.

1. 제1심판결의 인용 이 법원이 설시할 이유는, 원고가 이 법원에서 특히 강조하거나 되풀이하는 주장에 관한 판단을 아래와 같이 추가하는 외에는 제1심판결 이유와 같으므로, 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 인용한다.

• 가. 원고의 주장 원고는 2003. 5. 20. 공사업자인 김BB와 이 사건 토지에 전원주택을 건설하기 위한 계약을 체결하였고, 이에 김BB가 중장비를 동원하여 대지조성공사를 하고, 이CC가 이 사건 토지에 옹벽공사를 시행하는 등 주택건설공사에 실질적으로 착공하였다. 그러나 이후 국토관리청의 신국도 OO호선 건설공사(2002. 7. 15. ~ 2011. 12. 31.)로 인하여 위 기간 중 이 사건 토지에 차량 진입 등이 불가능하게 되었고, 이에 공사가 장기간 중단되기에 이르렀다. 따라서 착공 후 이처럼 부득이한 사유로 공사가 중단된 기간은 사업기간으로 보아야 하고, 이 사건 토지의 양도소득세 산정 시 장기보유특별공제를 적용하여야 한다.
• 나. 판단 살피건대, 이 판결이 인용한 제1심판결의 이유에서 채택한 증거에 이 법원에서 제출된 을 제8호증의 1 내지 3, 을 제10호증의 1 내지 6, 을 제11호증의 각 기재 및 영상을 더하여 보더라도 이 사건 토지 지상에 건물 신축을 위한 실질적인 공사의 실행으로 볼 만한 직접적인 굴착공사나 터파기공사가 실시되었다고 보기 어렵고, 달리 이 점을 인정할 만한 증거가 없다. 나아가 위 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 원고가 이 사건 토지에 차량 진입 자체가 불가능하여 공사를 할 수 없었다고 주장하는 기간 중에도 이 사건 토지 주변 다른 건물의 신축공사가 별다른 문제 없이 진행되어 완공에까지 이른 것으로 나타나고 있는 점, 원고가 2006. 6.경 OO군수에게 제출한 산지전용기간 연장허가신청서에 원고의 '자금사정'이 여의치 않아 공사가 진행되지 못하고 있다고 기재되어 있는 점 등을 모두 종합하여 보면, 국토관리청의 고속국도공사로 인하여 공사가 중단되었던 것으로 보기도 어려우므로, 결국 이와 다른 취지에서 하는 원고의 주장은 이유 없다.

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고의 항소를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.